Постановление Правительства Белгородской области от 16.03.2020 № 90-пп
Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги департаментом строительства и транспорта Белгородской области по выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», либо отказа в выдаче такого заключения
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 марта2020г. № 90-пп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТАПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ДЕПАРТАМЕНТОМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТАБЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАСТРОЙЩИКА ИПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 30ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА № 214-ФЗ «ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
ЛИБО ОТКАЗА В ВЫДАЧЕ ТАКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
В целях реализации федеральных законов от 30 декабря 2004года
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иныхобъектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные актыРоссийской Федерации»,
от 27 июля 2010года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальныхуслуг» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019года № 2113-р «О Перечне типовых государственных и муниципальных услуг,предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов РоссийскойФедерации, государственными учреждениями субъектов Российской Федерации
и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления» ПравительствоБелгородской области
п о с т а н о в л яе т:
1. Утвердить административныйрегламент предоставления государственной услуги департаментом строительства итранспорта Белгородской области по выдаче заключения о соответствии застройщикаи проектной декларации требованиям, установленным Федеральным законом от 30декабря 2004 года
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иныхобъектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные актыРоссийской Федерации», либо отказа в выдаче такого заключения (прилагается).
2. Контроль за исполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя ГубернатораБелгородской области – начальника департамента строительства и транспортаБелгородской области Глаголева Е.С.
3. Настоящее постановление вступает в силусо дня его официального опубликования.
Губернатор
Белгородскойобласти Е.С.Савченко
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Белгородской области
от «___» ___________2020 г.
№ _____
Административный регламент
предоставления государственной услуги департаментом
строительства и транспорта Белгородской области повыдаче
заключения о соответствии застройщика и проектнойдекларации требованиям, установленным Федеральным законом от 30 декабря 2004года № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирныхдомов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторыезаконодательные акты Российской Федерации», либо отказа в выдаче такогозаключения
I. Общие положения
1.1.Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Предметомрегулирования административного регламента предоставления государственнойуслуги является взаимодействие департамента строительства и транспортаБелгородской области и заявителя по выдаче заключения о соответствиизастройщика и проектной декларации требованиям, установленным Федеральнымзаконом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительствемногоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений внекоторые законодательные акты Российской Федерации», либо отказа
в выдаче такого заключения (далее соответственно – Административный регламент, государственнаяуслуга, департамент, Федеральный закон от 30 декабря 2004 года
№ 214-ФЗ).
1.2.Лица, имеющие право на получение государственной услуги
1.2.1. Заявителямина получение государственной услуги являются застройщики (планирующиепривлекать денежные средства граждан и юридических лиц для строительства(создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов), указанные в пункте 1статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ.
1.2.2. От имени заявителя вдепартамент вправе обращаться лица, имеющие право представлять его интересы всилу полномочий, основанных на законе
или доверенности.
1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
1.3.1. Информированиео предоставлении государственной услуги осуществляется:
- в помещенияхотдела контроля за деятельностью застройщиков управления жилищногостроительства департамента (далее – отдел);
-с использованием средств массовой информации, электронной или телефонной связи;
- наофициальном сайте департамента в сети Интернет: www.belgorodstroy.ru ;
- наЕдином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
(далее – Единый портал):
www.gosuslugi.ru
.
1.3.2. Информацияпо вопросам предоставления государственной услуги
и сведений о ходе предоставления государственной услуги предоставляетсябесплатно.
1.3.3. Основнымитребованиями к информированию граждан о порядке предоставления государственнойуслуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложенииинформации, полнота информирования.
1.3.4. Информированиеполучателей государственной услуги о порядке предоставления государственнойуслуги осуществляется работниками департамента, (при личном обращении, потелефону или письменно, включая электронную почту).
1.3.5. Приответах на телефонные звонки и устные обращения работники Департамента подробнои в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросампредоставления государственной услуги. Ответ
на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа,
в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве и должностиспециалиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать15 минут.
1.3.6. Письменныйзапрос о предоставлении информации заинтересованному лицу о порядкепредоставления государственной услуги, о ходе ее предоставления (далее –запрос), а также запрос, поступивший по факсу, по электронной почте, посредствомЕдиного портала (далее – запрос, передаваемый по каналам связи), регистрируетсяв течение 3 (трех) календарных дней с даты поступления
и рассматривается специалистами департамента в течение 30 (тридцати)календарных дней с даты его регистрации.
1.3.7. Ответна письменный запрос, запрос, передаваемый по каналам связи, должен носитьисчерпывающий характер, исключающий необходимость повторного обращениязаинтересованного лица по тому же предмету запроса.
1.3.8. Ответна письменный запрос, запрос, переданный по каналам связи, оформляется вписьменном виде и направляется посредством почтовой связи, а такжедополнительно по электронной почте либо по факсу (при необходимости) работникомдепартамента в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты регистрации запроса.
1.3.9. Приличном устном обращении заинтересованного лица за получением информации илиобращении по телефону соответствующая информация предоставляется в устнойформе, если заинтересованное лицо не возражает.
1.3.10. Местонахождение,график работы, часы приема, телефоны, адреса электронной почты департаментауказаны на официальном сайте департамента в сети Интернет: www.belgorodstroy.ru .
1.3.11. Стендыдля информирования о государственной услуге, размещаемые
в зданиях департамента, должны содержать следующую информацию:
- переченьдокументов, необходимых для предоставления государственной услуги, итребования, предъявляемые к этим документам;
- месторасположение,график (режим) работы, номера телефонов, адреса сайтов и электронной почтыорганизаций, в которых получатели государственной услуги могут получитьдокументы, необходимые для предоставления государственной услуги;
- срокипредоставления услуги в целом и максимальные сроки выполнения отдельныхадминистративных процедур, в том числе времени нахождения в очереди (ожидания),времени приема документов;
- основаниядля приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги;
- порядокполучения консультаций;
- порядокобжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц департамента.
1.3.12. На сайте департаментасодержится следующая информация:
- текстАдминистративного регламента с приложениями;
- переченьдокументов, необходимых для предоставления государственной услуги, итребования, предъявляемые к этим документам;
- срокипредоставления государственной услуги в целом и максимальные сроки выполненияотдельных административных процедур, в том числе времени нахождения в очереди(ожидания), времени приема документов;
- основаниядля приостановления предоставления или отказа в предоставлении государственнойуслуги;
- формыконтроля;
- порядокполучения консультаций;
- порядокобжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц департамента.
II. Стандартпредоставления государственной услуги
2.1. Наименованиегосударственной услуги
2.1.1. Выдачазаключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям,установленным Федеральным законом от 30 декабря 2004 года
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иныхобъектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные актыРоссийской Федерации» (далее – заключение о соответствии) либо отказ в выдачетакого заключения.
2.2. Органисполнительной власти,
предоставляющий государственную услугу
2.2.1. Государственнаяуслуга предоставляется департаментом.
2.3. Описаниерезультата предоставления государственной услуги
2.3.1. Результатомпредоставления государственной услуги является выдача департаментом заявителюзаключения о соответствии либо отказ в выдаче такого заключения.
2.4. Срокипредоставления государственной услуги
2.4.1. Максимальныйсрок предоставления государственной услуги не должен превышать 30 (тридцати)календарных дней со дня поступления проектной декларации в департамент.
2.5.Нормативные правовые акты, регулирующие
предоставление государственной услуги
2.5.1. Переченьнормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги,размещен на официальном сайте департамента в сети Интернет:
www.belgorodstroy.ru
, на Едином портале:
www.gosuslugi.ru
и на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Белгородскойобласти:
www
.gosuslugi31.ru.
2.6. Исчерпывающийперечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставлениягосударственной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги,
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.6.1. Дляполучения государственной услуги застройщик должен направить
до заключения договора с первым участником долевого строительствамногоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости через его личныйкабинет в единой информационной системе жилищного строительства (далее – ЕИСЖС)
в департамент с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи:
- проектнуюдекларацию, заполненную в ЕИСЖС в электронной форме;
- информациюо соответствии физического лица, определенного в части 4
статьи 3.2 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ, требованиям указаннойстатьи.
2.6.2. Документы,представляемые заявителем в целях получения государственной услуги, должнысоответствовать требованиям, установленным законодательством РоссийскойФедерации, и отражать информацию, необходимую для предоставлениягосударственной услуги.
2.7.Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставлениягосударственной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,участвующих в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправепредставить, а также способы их получения заявителями, в том числе
в электронной форме, порядок их представления
2.7.1. Документы,получаемые департаментом в порядке межведомственного информационноговзаимодействия:
2.7.1.1. ОтУправления Федеральной налоговой службы по Белгородской области:
- сведенияиз Единого государственного реестра юридических лиц;
- сведенияо наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховыхвзносов, пеней, процентов и штрафов за нарушения законодательства;
- сведенияиз реестра дисквалифицированных лиц.
2.7.1.2. ОтУправления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Белгородской области:
- сведенияо наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либопрекращении уголовного преследования, о нахождении в розыске.
2.7.1.3. Оторганов местного самоуправления муниципальных образований Белгородской области:
- разрешениена строительство;
- градостроительныйплан земельного участка;
- техническиеусловия подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения;
- заключениеэкспертизы проектной документации.
2.7.1.4. ОтУправления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографиипо Белгородской области:
- выпискаиз Единого государственного реестра недвижимости
о зарегистрированных правах на объект недвижимости в отношении земельногоучастка, представленного для строительства многоквартирного дома и (или) иныхобъектов недвижимости.
2.7.2. Специалист,ответственный за подготовку проекта заключения
о соответствии, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня размещенияпроектной декларации в ЕИСЖС получает информацию в отношении застройщика:
а) насайте nalog.ru – о наличии (отсутствии) процедуры ликвидации;
б) насайте kad.arbitr.ru – о наличии (отсутствии) решения о введении одной
из процедур, применяемых в деле о банкротстве, о приостановлении деятельности
в качестве меры административного наказания;
в) насайте zakupki.gov.ru – о наличии (отсутствии) сведений в реестренедобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,услуг отдельными видами юридических лиц»;
г) насайте fas.gov.ru – о наличии (отсутствии) сведений в реестре недобросовестныхпоставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется всоответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
д) насайте torgi.gov.ru – о наличии (отсутствии) сведений в реестре недобросовестныхучастников аукциона по продаже земельного участка либо аукциона на правозаключения договора аренды земельного участка.
2.7.3. Заявительвправе представить в департамент документы, указанные
в пунктах 2.7.1 и 2.7.2 Административного регламента, а также согласие наобработку персональных данных самостоятельно. Указанные документы должны бытьвыданы
не ранее 14 (четырнадцати) календарных дней от даты направления заявителемпроектной декларации в департамент.
2.8.Запрет на требование от заявителя представления документов
и информации или осуществления действий, представление или осуществлениекоторых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующимиотношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги
2.8.1. Департаментне вправе требовать от заявителя представления документов и информации илиосуществления действий, представление или осуществление которых непредусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.
2.9. Запретна требование от заявителя представления документов
и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации, нормативными правовыми актами
Белгородской области и муниципальными правовыми актами находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления
и (или) подведомственных государственным органам и органов
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлениигосударственных или муниципальных услуг
2.9.1. Департаментне вправе требовать от заявителя представления документов и информации, которыев соответствии с действующим законодательством находятся в распоряжениигосударственных органов, органов местного самоуправления
и (или) подведомственных государственным органам и органов местногосамоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в
части 6
статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организациипредоставления государственных и муниципальных услуг».
2.10.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимыхдля предоставления государственной услуги
2.10.1. Основаниемдля отказа в приеме проектной декларации является несоблюдение установленныхфедеральным законодательством условий признания действительности усиленнойквалифицированной электронной подписи.
2.11.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги
2.11.1. Основаниядля приостановления или отказа в предоставлении государственной услугиотсутствуют.
2.12.Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении государственнойуслуги
2.12.1. Данныйвид услуг отсутствует.
2.13.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги
2.13.1. Предоставлениегосударственной услуги осуществляется бесплатно.
2.14.
Максимальныйсрок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги и при получении
результатапредоставления услуги
2.14.1. Так как предоставление государственной услуги осуществляетсячерез личный кабинет вЕИСЖС, срок ожидания в очереди не предусмотрен.
2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги
2.15.1. Запросзаявителя о предоставлении государственной услуги регистрируется должностнымлицом отдела, ответственным за предоставление государственной услуги, в журналерегистрации в день поступления запроса в ЕИСЖС.
2.15.2. Запрос,поступивший в выходной (праздничный) день, регистрируется
на следующий за выходным (праздничным) рабочий день.
2.16.Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга
2.16.1. Здание, в которомпредоставляется государственная услуга, должно быть оборудовано входом длясвободного доступа заявителей в помещение, системами пожарной сигнализации, оповещенияо возникновении чрезвычайной ситуации, средствами пожаротушения, также должныбыть предусмотрены пути эвакуации, обеспечивающие безопасность и комфортноепребывание заявителей.
2.16.2. В департаменте приемзаявителей для консультаций при предоставлении государственной услугиосуществляется согласно графику работы департамента
в специально отведенных для этого кабинетах, оснащенными табличками с номерами.
2.16.3. Помещения, занимаемые департаментомдля консультаций
при предоставлении государственной услуги, должны быть оборудованы
в соответствии с санитарными правилами и нормами, а также обеспеченынеобходимыми для предоставления государственной услуги компьютерами, средствамиэлектронно-вычислительной техники, средствами связи, включая сеть Интернет,оргтехникой, стульями и столами, канцелярскими принадлежностями,информационными и методическими материалами.
2.17. Требованиек помещениям, в которых предоставляется
государственнаяуслуга, к местам ожидания и приема заявителей,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации опорядке предоставления государственной услуги,
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
2.17.1. Здание, в которомрасполагается отдел, находится в пешеходной доступности (не более 20 минутпешком) от остановок общественного транспорта.
2.17.2. Вход и передвижение попомещениям, в которых осуществляется прием и выдача документов, необходимых дляпредоставления государственной услуги,
не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями.
2.17.3. Вход в здание оформляетсяинформацией о наименовании органа, предоставляющего государственную услугу.
2.17.4. Помещение, в которомпредоставляется государственная услуга, должно обеспечиваться необходимыми дляпредоставления государственной услуги оборудованием, канцелярскимипринадлежностями, офисной мебелью, системой кондиционирования воздуха, доступомк гардеробу, телефоном, компьютером
с возможностью печати и выхода в сеть Интернет, а также доступом к следующимдокументам (сведениям) в электронном виде или на бумажном носителе:
1) нормативные правовые актыРоссийской Федерации, устанавливающие обязательные требования к застройщикам;
2) образцы оформления заявлений идокументов, которые предоставляются
для получения государственной услуги;
3) текст Административногорегламента.
Визуальная, текстоваяи мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услугиразмещается на информационном стенде
или информационном терминале (устанавливаются в удобном для граждан месте),
а также на официальном сайте департамента с учетом ограниченийжизнедеятельности инвалидов.
2.17.5. Оформлениевизуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления государственной услуги должно соответствоватьоптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями
с учетом дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительнойинформации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информациизнаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчикаи тифлосурдопереводчика.
2.17.6. Вход и передвижение попомещениям, в которых осуществляется прием и выдача документов, необходимых дляпредоставления государственной услуги,
не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями.
Помещения для предоставлениягосударственной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий илив отдельно стоящих зданиях.
Вход и выход из помещения дляпредоставления государственной услуги оборудуются:
- пандусами, расширенными проходами,тактильными полосами по путям движения, позволяющими обеспечитьбеспрепятственный доступ инвалидов;
- соответствующими указателями савтономными источниками бесперебойного питания;
- контрастной маркировкой ступеней попути движения;
- информационной мнемосхемой(тактильной схемой движения);
- тактильными табличками с надписями,дублированными шрифтом Брайля.
2.17.7. Места предоставлениягосударственной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживаниямаломобильных групп населения, к внутреннему оборудованию и устройствам впомещении, к санитарно-бытовым помещениям
для инвалидов, к путям передвижения в помещении и залах обслуживания, клестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам для инвалидов,к аудиовизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов.
2.17.8. Должно быть обеспечено сотрудникамиотдела сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения исамостоятельного передвижения, и оказание им помощи.
2.17.9. При необходимости обеспечитьдопуск в здание собаки-проводника
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемогопо
форме
ив
порядке
,которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющимфункции по выработке и реализации государственной политики инормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.
2.18.Показатели доступности и качества государственной услуги
2.18.1. К показателям доступности и качества предоставления департаментомгосударственной услуги относятся:
- получениегосударственной услуги в электронной форме;
- соблюдение департаментомграфика работы по предоставлению государственной услуги;
- бесплатностьпредоставления государственной услуги;
- предоставлениегосударственной услуги в соответствии с требованиями Административногорегламента;
- отсутствие жалобна действия (бездействие) должностного лица, предоставляющего государственнуюуслугу.
2.18.2. Информация о ходепредоставления государственной услуги предоставляется: по телефону, при личномобращении, по почте, а также
с использованием ЕИСЖС.
2.19. Иныетребования предоставления государственной услуги
2.19.1. Департаментом обеспечиваетсявозможность получения заявителями информации о предоставлении государственнойуслуги на официальном сайте Департамента в сети Интернет.
2.19.2. При изменении информации попредоставлению государственной услуги осуществляется ее периодическоеобновление.
2.19.3. Предоставлениегосударственной услуги в электронной форме обеспечивает возможность:
- доступности для копирования изаполнения в электронной форме документов, необходимых для получениягосударственной услуги;
- получения заявителем сведений оходе предоставления государственной услуги;
- доступа заявителя к сведениям огосударственной услуге с использованием сайта ЕИСЖС.
2.19.4. Государственная услуга вмногофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальныхуслуг не предоставляется.
III. Состав,последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),требования к порядку их выполнения
3.1.
Состав и последовательность административныхпроцедур
при предоставлении государственной услуги
3.1.1. Предоставлениегосударственной услуги департаментом включает в себя следующие административныепроцедуры:
а) получениеи регистрация документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
б) подготовкаи направление межведомственных запросов о предоставлении документов ирассмотрение документов (информации), представленных заявителем;
в) подписаниепроекта заключения о соответствии либо отказа в выдаче такого заключения;
г) выдача(направление) документа по результатам предоставления государственной услуги.
3.2. Получениеи регистрация документов, необходимых
для предоставления государственной услуги
3.2.1. Основаниемначала выполнения административной процедуры является поступление отзастройщика через его личный кабинет в ЕИСЖС проектной декларации, подписаннойусиленной квалифицированной электронной подписью.
3.2.2. Должностнымлицом, ответственным за выполнение административной процедуры, являетсяспециалист отдела.
3.2.3. Должностноелицо отдела:
- получаетдокументы, необходимые для предоставления государственной услуги через личныйкабинет в ЕИСЖС;
- осуществляетзапись в журнале регистрации.
3.2.4. Максимальныйсрок выполнения административной процедуры составляет 1 (один) календарный день.
3.2.5. Результатомадминистративной процедуры является присвоение проектной декларациирегистрационного номера и статуса «На рассмотрении»
в ЕИСЖС.
3.3. Подготовкаи направление межведомственных запросов
о предоставлении документов и рассмотрение
документов (информации), представленных заявителем
3.3.1. Основаниемначала выполнения административной процедуры является регистрация документов, присвоениепроектной декларации регистрационного номера и статуса «На рассмотрении» вЕИСЖС.
3.3.2. Должностнымлицом, ответственным за выполнение административной процедуры, являетсяспециалист отдела.
3.3.3. Должностноелицо отдела:
- запрашиваетдокументы (информацию), необходимые для предоставления государственной услуги, посредствоммежведомственного информационного взаимодействия, осуществляет рассмотрениепоступивших документов (информации) и их анализ;
- устанавливаетфакт соответствия застройщика и информации, содержащейся
в проектной декларации требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3,
статьями 3.2, 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ;
- готовитпроект заключения о соответствии либо отказа в выдаче такого заключения.
3.3.4. Максимальныйсрок выполнения административной процедуры составляет 26 (двадцать шесть)календарных дней.
3.3.5. Результатомвыполнения административной процедуры является проект заключения о соответствиилибо отказа в выдаче такого заключения.
3.4. Подписаниепроекта заключения о соответствии либо
отказа в выдаче такого заключения
3.4.1. Основаниемначала выполнения административной процедуры является получение должностнымлицом, ответственным за выполнение административной процедуры, проектадокумента, указанного в пункте 3.3.5подраздела 3.3 раздела III Административногорегламента.
3.4.2. Должностнымлицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является начальникдепартамента либо лицо, его замещающее.
3.4.3. Должностноелицо, ответственное за выполнение административной процедуры, подписываетпроект документа, указанного в пункте 3.3.5 подраздела3.3 раздела III Административногорегламента.
3.4.4. Максимальныйсрок выполнения административной процедуры составляет 2 (два) календарных дня.
3.4.5. Результатомвыполнения административной процедуры является заключение о соответствии либо отказв выдаче такого заключения.
3.4.6. Критериемпринятия решения по административной процедуре являются результаты анализа представленныхдокументов, необходимых для получения государственной услуги.
3.4.7. Способомфиксации результата административной процедуры является запись информации опринятом решении в журнале регистрации.
3.5 Выдача(направление) документа по результатам
предоставлениягосударственной услуги
3.5.1. Основаниемначала выполнения административной процедуры является получение должностнымлицом, ответственным за выполнение административной процедуры, подписанного заключенияо соответствии либо отказа в выдаче такого заключения.
3.5.2. Должностнымлицом, ответственным за выполнение административной процедуры, являетсяспециалист отдела, ответственный за рассмотрение документов (информации).
3.5.3. Должностноелицо, ответственное за выполнение административной процедуры, осуществляетвыдачу (направление) заявителю документа, указанного
в
пункте
3.4.5 подраздела3.4 раздела
III
Административногорегламента.
3.5.4. Максимальныйсрок выполнения административной процедуры составляет 1 (один) календарныйдень.
3.5.5. Результатомадминистративной процедуры является выданное (направленное) заключение осоответствии либо отказ в выдаче такого заключения.
3.5.6. Выдача(направление) застройщику заключения о соответствии
либо отказа в выдаче такого заключения осуществляется путем размещения в ЕИСЖСсоответствующей информации в электронном виде, подписанной усиленной квалифицированнойэлектронной подписью, либо при личном обращении заявителя
в отдел.
3.5.7. Способомфиксации результата административной процедуры является регистрация информациио способе направления указанных в
пункте
3.5.5
подраздела 3.5 раздела
III
Административного регламентадокументов заявителям
в журнале регистрации.
IV. Формы контроля за предоставлениемгосударственной услуги
4.1. Порядок осуществлениятекущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений Административногорегламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственнойуслуги, а также принятием ими решений
4.1.1. Текущийконтроль за соблюдением и исполнением должностными лицами отдела Административногорегламента, положений действующего законодательства, устанавливающеготребования к предоставлению государственной услуги, а также
к принятию решений должностными лицами отдела, осуществляет начальник(заместитель начальника) департамента.
4.1.2. Текущийконтроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностнымилицами отдела положений Административного регламента, действующегозаконодательства, устанавливающего требования к предоставлению государственнойуслуги.
4.2 Порядок и периодичностьосуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставлениягосударственной услуги,
в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления государственной услуги
4.2.1. Контрольза соблюдением и исполнением должностными лицами
и сотрудниками департамента положений Административного регламента и иныхнормативных правовых актов, устанавливающих требования к порядку предоставлениягосударственной услуги, полнотой и качеством предоставления государственнойуслуги осуществляется путем проведения проверок.
4.2.2. Периодичностьи сроки осуществления плановых проверок устанавливаются планами работы департамента.Внеплановые проверки полноты
и качества предоставления государственной услуги могут проводиться поинициативе Губернатора Белгородской области, Правительства Белгородскойобласти, начальника департамента, а также в случае поступления в департаментсоответствующих обращений (жалоб) на действия (бездействие) его должностныхлиц.
4.2.3. Результатыпроверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки инарушения при предоставлении государственной услуги,
а также даются предложения по устранению выявленных нарушений и привлечениювиновных лиц к ответственности. По результатам проведенных проверок в случаевыявления нарушений прав заявителей и (или) положений Административногорегламента и иных нормативных правовых актов, регулирующих порядокпредоставления государственной услуги, виновные должностные лица привлекаются
к ответственности в порядке, установленном законодательством РоссийскойФедерации.
4.3. Ответственность должностныхлиц органа, предоставляющего государственную услугу, за решения и действия(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставлениягосударственной услуги
4.3.1. Порезультатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюденияположений Административного регламента и иных правовых актов, устанавливающихтребования к предоставлению государственной услуги, должностные лица департаментанесут персональную ответственность за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходепредоставления государственной услуги.
4.3.2. Должностныелица департамента несут ответственность за соблюдение порядка и сроковпроведения административных процедур, установленных Административнымрегламентом. Ответственность должностных лиц департамента закрепляется в ихдолжностных регламентах в соответствии с требованиями действующегозаконодательства.
4.3.3. Ослучаях и причинах нарушения порядка и сроков осуществления административныхпроцедур (действий) ответственные за их осуществление должностные лица департаментанемедленно информируют своих непосредственных руководителей, а такжеосуществляют срочные меры по устранению нарушений.
4.4. Положения, характеризующиетребования к порядку
и формам контроля за предоставлением государственной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.4.1. Контрольза предоставлением государственной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредствомоткрытой деятельности департамента при предоставлении государственной услуги,получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставлениягосударственной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб)в процессе получения государственной услуги.
V.
Досудебный(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,предоставляющего государственную услугу,
а также его должностных лиц
5.1.Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалованиедействий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходепредоставления государственной услуги
5.1.1. Заявительимеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, принятых(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги,
в досудебном (внесудебном) порядке.
5.1.2. Вслучае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.
5.1.3. Приподаче жалобы через представителя заявителя представляется документ,подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. Вкачестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий отимени заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии
с законодательством Российской Федерации доверенность.
5.1.4. Основаниемдля начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подачазаявителем жалобы в департамент в соответствии
со статьей 11.2
Федеральногозакона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставлениягосударственных и муниципальных услуг».
5.2. Предметжалобы
5.2.1. Предметомдосудебного (внесудебного) обжалования являются решение, действие (бездействие)сотрудников департамента, ответственных за предоставление государственнойуслуги, в том числе:
- нарушениесрока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги;
- нарушениесрока предоставления государственной услуги;
- требованиеу заявителя документов или информации либо осуществления действий,представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовымиактами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов РоссийскойФедерации для предоставления государственной услуги;
- отказв приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативнымиправовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектовРоссийской Федерации для предоставления государственной услуги, у заявителя;
- отказв предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иныминормативными правовыми актами Российской Федерации
,
законами ииными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
- затребованиеу заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотреннойнормативными правовыми актами Российской Федерации , нормативнымиправовыми актами субъектов Российской Федерации;
- отказоргана, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенныхопечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услугидокументах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
- нарушениесрока или порядка выдачи документов по результатам предоставлениягосударственной услуги;
- требованиеу заявителя при предоставлении государственной услуги документов илиинформации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлениигосударственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4 части1
статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организациипредоставления государственных и муниципальных услуг».
5.3. Органыгосударственной власти, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.3.1. Заявительвправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственнойуслуги (на любом этапе), действия (бездействие) департамента, его должностныхлиц.
5.3.2. Жалобана решение, действие (бездействие) должностных лиц департамента направляется вадрес начальника департамента.
5.3.3. Жалобана решение, действие (бездействие) начальника департамента направляется в адресГубернатора Белгородской области.
5.3.4. Поступившуюв департамент жалобу не допускается направлять
на рассмотрение должностному лицу, решение и (или) действие (бездействие)которого обжалуется.
5.4. Порядокподачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалобаподается в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме и подлежит регистрации не позднее 3 (трех) дней с моментаее поступления.
5.4.2. Жалобаможет быть направлена по почте, по электронной почте, может быть принята приличном обращении заявителя.
5.4.3. Заявительв жалобе в обязательном порядке указывает следующую информацию:
- наименованиедепартамента, должностного лица, государственного служащего департамента,решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию,имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя– физического лица либо наименование, сведения
о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера)контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовыйадрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведенияоб обжалуемых решениях и действиях (бездействии) департамента, предоставляющегогосударственную услугу, должностного лица, государственного служащего департамента,участвующего в предоставлении государственной услуги;
- доводы,на основании которых заявитель не согласен с решением и действием(бездействием) департамента, предоставляющего государственную услугу,должностного лица, государственного служащего департамента, участвующего
в предоставлении государственной услуги.
5.4.4. Заявителеммогут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводызаявителя, либо их копии.
5.4.5. Вслучае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.
5.4.6. Приподаче жалобы в электронной форме документ, указанный
в
пункте 5.4
.7подраздела 5.4 раздела
V
Административного регламента, можетбыть представлен в форме электронного документа, подписанного электроннойподписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, приэтом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.4.7. Еслижалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ,подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. Вкачестве такого документа может быть:
- оформленнаяв соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность,заверенная печатью (при наличии печати) заявителя и подписанная егоруководителем или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридическихлиц);
- копиярешения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лицана должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правомдействовать от имени заявителя без доверенности.
5.4.8. Вслучае если рассмотрение жалобы не входит в компетенцию департамента, департаментв течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу вуполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем заявитель информируется вписьменной форме.
5.4.8.1. Уполномоченныена рассмотрение жалоб должностные лица департамента обеспечивают:
- приеми рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями Административногорегламента;
- направлениежалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган
в соответствии с
пунктом 5.4.8
. подраздела5.4 раздела
V
Административногорегламента.
5.5. Срокирассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба,поступившая в департамент, подлежит рассмотрению
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, если болеекороткие сроки рассмотрения жалобы не установлены рассматривающим еедолжностным лицом.
5.5.2. Вслучае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо отказа висправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителемнарушения установленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
Вслучае если окончание срока рассмотрения жалобы приходится на нерабочий день,днем окончания срока считается предшествующий ему рабочий день.
5.6.Результат рассмотрения жалобы
5.6.1. Порезультатам рассмотрения жалобы в соответствии с
частью 7
статьи 11.2
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставлениягосударственных и муниципальных услуг» департамент принимает решение о ееудовлетворении либо об отказе в ее удовлетворении в форме письма
на официальном бланке департамента.
5.6.2. Приудовлетворении жалобы департамент принимает исчерпывающие меры по устранениювыявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результатагосударственной услуги, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятиярешения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.6.3. Вответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименованиедепартамента, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностноголица, государственного служащего, принявшего решение по жалобе;
- номер,дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,государственном служащем, решение или действие (бездействие) которогообжалуется;
- фамилия,имя, отчество (при наличии) заявителя;
- основаниядля принятия решения по жалобе;
- принятоепо жалобе решение;
- вслучае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленныхнарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
- сведенияо порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.6.4. Ответпо результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрениежалобы должностным лицом департамента.
5.6.5. Непозднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в
пункте
5.6.1подраздела 5.6 раздела
V
Административного регламента,заявителю
в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляетсямотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.6.6. Департаментотказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличиевступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подачажалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации;
- наличиерешения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя
и по тому же предмету жалобы.
5.6.7. Департаментоставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
- наличиев жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью иимуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- отсутствиевозможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.
5.7. Порядокинформирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.7.1. Департаментобеспечивает информирование о порядке подачи
и рассмотрения жалобы посредством телефонной связи, размещения информации настендах в местах предоставления государственной услуги, на официальном сайте департамента,а также при личном обращении заявителя.
5.8. Порядокобжалования решения по жалобе
5.8.1. Заявительвправе обжаловать решения по жалобе, принятые уполномоченным на рассмотрениежалобы органом или его должностным лицом,
в досудебном порядке или в суде в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации.
5.9. Правозаявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.9.1. Заявительимеет право на получение исчерпывающей информации
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.10.Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы
5.10.1. Информированиезаявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы обеспечивается посредствомразмещения информации на стендах в местах предоставления государственнойуслуги.
5.10.2. Департаментобеспечивает консультирование заявителей о порядке обжалования решений,действий (бездействия) его сотрудников, в том числе
по телефону, электронной почте, при личном приеме.
ЗаместительГубернатора
Белгородскойобласти – начальник
департаментастроительства
итранспорта Белгородской области Е.С.Глаголев
Приложение№ 1
к административномурегламенту
предоставления государственной услуги департаментом строительства и транспортаБелгородской области по выдаче заключения о соответствии застройщика ипроектной декларации требованиям, установленным Федеральным законом от 30декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирныхдомов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторыезаконодательные акты Российской Федерации», либо отказа в выдаче такогозаключения
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА
308005 г . Белгород,пл. Соборная, 4 телефон32-17-48, факс 33-67-10
_____________ №______________
Заключение
о соответствии застройщика и проектной декларациитребованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями 3.2, 20 и 21
Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
№ от«____» __________ 20__ года
Наименованиезастройщика: _________________________________________________
ОГРНзастройщика:
ИННзастройщика:
Наименованиепроекта строительства:
Адресобъекта капитального строительства1:
1 Указывается адрес объекта капитального строительствав соответствии с разрешением на строительство
Разрешениена строительство № , датавыдачи ,
выдано
(наименование уполномоченного органаисполнительной власти субъекта
РоссийскойФедерации
или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения настроительство)
Настоящее заключение подтверждает право застройщика
на привлечение денежных средств участниковдолевого строительства для строительства (создания) многоквартирного(-ых)дома(-ов) и (или) иных объектов недвижимости на основании договора участия вдолевом строительстве, а также соответствие застройщика и проектной декларации
(в редакции от «___» ____________ 20____ года) о проекте строительства
________________________________________________________
(наименование проекта строительства)
требованиям,установленным нормами Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Обучастии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектовнедвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РоссийскойФедерации».
Данные о соответствии застройщика и проектнойдекларации указанным требованиям приведены в приложении к настоящемузаключению.
| Должностное лицо, уполномоченное на выдачу заключения |
|
(наименование должности)
|
|
|
|
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) (подпись)
Приложение
к заключению о соответствии застройщика
и проектной декларации требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3,
статьями 3.2, 20 и 21 Федерального закона
от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектовнедвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты»,
от «___» _________20___года № ______
| № п/п | Требование о соответствии | Отметка |
| 1 | У застройщика имеется проектная документация и положительное заключение экспертизы проектной документации |
|
| 2 | В отношении застройщика не проводятся процедуры ликвидации юридического лица – застройщика |
|
| 3 | В отношении юридического лица – застройщика отсутствует решение арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», за исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным законом |
|
| 4 | В отношении юридического лица – застройщика отсутствует решение арбитражного суда о приостановлении его деятельности |
|
| 5 | В отношении юридического лица – застройщика в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) отсутствуют сведения о юридическом лице – застройщике (в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица) в части исполнения им обязательств, предусмотренных контрактами или договорами, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг |
|
| 6 | В отношении юридического лица – застройщика (в том числе лица, исполняющего функции единоличного исполнительного юридического лица) отсутствует информация в реестре недобросовестных участников аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной |
|
| 7 | Коллегиальный исполнительный орган застройщика, лицо, являющееся членом коллегиального исполнительного органа застройщика, единоличный исполнительный орган застройщика (физическое лицо или управляющая компания, осуществляющие его функции), либо временный единоличный исполнительный орган застройщика, или лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, если она осуществляет функции единоличного исполнительного органа застройщика, физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет в капитале участие более чем пять процентов) корпоративным юридическим лицом – застройщиком, а также главный бухгалтер застройщика соответствуют требованиям, установленным статьей 3.2 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ |
|
| 8 | На дату направления проектной декларации не выявлен факт нарушения застройщиком и (или) его основным обществом |
|
| 9 | Информация о застройщике, указанная в проектной декларации, соответствует требованиям законодательства Российской Федерации |
|
| 10 | Информация о проекте строительства, указанная в проектной декларации, соответствует требованиям законодательства Российской Федерации |
|
Должностноелицо департамента
строительстваи транспорта
Белгородскойобласти ____________________ _________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
Приложение№ 2
к административномурегламенту
предоставления государственной услуги департаментом строительства и транспортаБелгородской области по выдаче
заключения о соответствии застройщика
и проектной декларации требованиям, установленным Федеральным законом
от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектовнедвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации», либо отказа
в выдаче такого заключения
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА
308005 г . Белгород,пл. Соборная, 4 телефон32-17-48, факс 33-67-10
№_______________
Отказ
в выдаче заключения о соответствии застройщика
и проектной декларации
требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями 3.2, 20 и21 Федерального закона от 30 декабря
2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов ииных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательныеакты Российской Федерации»
Всвязи с несоответствием проектной декларации на строительство:
(характеристика объекта,местоположение объекта)
и /или застройщика
(полное наименование юридического лица)
(причины несоответствия сразъяснениями)
ввыдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларацииустановленным требованиям отказано.
(должность ) (подпись) (фамилия, имя, отчество)