Приложение к Постановлению от 06.07.2016 г № 598 Положение
В Арбитражный суд ________________________
Истец: ___________________________________
(наименование заказчика, индекс, адрес,
телефон, факс, адрес электронной почты)
Ответчик: ________________________________
(наименование, индекс, адрес, телефон,
факс, адрес электронной почты)
Цена иска:
Государственная пошлина: _________________
Исковое заявление о взыскании неустойки (пени, штрафа)
"__" ___________ 201_ года между _________________ (далее - заказчик) и ___________________________________________________________ (полное название контрагента по контракту (договору) был заключен контракт (договор) на ___________________ (указывается предмет контракта (договора).
В соответствии с условиями заключенного контракта (договора) ответчик обязался _____________ (перечислить обязательства ответчика с указанием сроков).
Однако ответчик свои обязательства по контракту (договору) не выполнил (или выполнил ненадлежащим образом: с нарушением сроков или других оснований) ______________________________ (перечисляются невыполненные обязательства или выполненные ненадлежащим образом с указанием сроков).
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств предусмотрена пунктом контракта (договора).
Факт ___________________ (указать неисполнение, ненадлежащее исполнение конкретного обязательства по контракту (договору)) подтверждается актом (или иным документом).
Необходимо перечислить все факты неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств и чем они подтверждены.
"__" __________ 201_ года заказчик направил ответчику претензию с требованием уплатить неустойку (штраф, пени) в размере ___ рублей ___ копеек (копия претензии прилагается), но в установленный претензией срок от ответчика получен отказ в уплате неустойки (штрафа, пени) (от ответчика ответа на претензию не получено).
На день обращения в Арбитражный суд размер неустойки составляет _____ рублей ____ копеек (расчет неустойки прилагается).
На основании изложенного и руководствуясь статьями 330, 332 ГК РФ, статьями 27, 110, 125, 126 АПК РФ, прошу:
1.Взыскать с ответчика неустойку (штраф, пени) в размере __________.
2.Взыскать с ответчика государственную пошлину в размере __________.
3.Приложение:
надлежащим образом заверенные копии документов, указанных в статье 126 АПК РФ;
надлежащим образом заверенные копии иных документов, используемых в качестве доказательств по делу.
Руководитель
(представитель по доверенности)