Постановление Правительства Белгородской области от 25.01.2016 № 16-пп

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

от25 января 2016 г.                                                                       №16-пп

 

 

ОВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

БЕЛГОРОДСКОЙОБЛАСТИ ОТ 9 НОЯБРЯ 2015 ГОДА № 399-ПП

 

 

Вцелях обеспечения поставок качественных продуктов питания в учрежденияобразования, здравоохранения и социальной сферы, а также в целях приведенияотдельных нормативных правовых актов области в соответствие с требованиямидействующего законодательства Правительство Белгородской области постановляет:

1.Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от9 ноября 2015 года № 399-пп "Об утверждении Регламента организацииконтроля результатов, предусмотренных контрактами на поставку пищевойпродукции, заключенными заказчиками Белгородской области":

-дополнить постановление пунктами 2 - 3 следующего содержания:

"2.Утвердить перечень (ассортимент) продуктов питания, подлежащих проверкекачества (прилагается).

3.Утвердить типовой контракт на поставку продуктов питания (прилагается)";

-утвердить в пункте 2 названного постановления перечень (ассортимент) продуктовпитания, подлежащих проверке качества (прилагается);

-утвердить в пункте 3 названного постановления типовой контракт на поставкупродуктов питания (прилагается);

-пункты 2 - 4 постановления считать пунктами 4 - 6 соответственно;

-подпункт 4.3 пункта 4 постановления изложить в следующей редакции:

"4.3.Профильным департаментам Белгородской области использоватьутвержденную форму типового контракта на поставку продуктов питания, ежемесячнодо 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в департаментэкономического развития Белгородской области информацию об исполнении положенийРегламента".

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

     Губернатор Белгородскойобласти                                             Е. Савченко

 

 

 

Утвержден

постановлением

ПравительстваБелгородской области

от25 января 2016 г. № 16-пп

 

ПЕРЕЧЕНЬ (АССОРТИМЕНТ)

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕРКЕ КАЧЕСТВА

 

1.Колбаса вареная категории А.

2.Колбаса вареная категории Б.

3.Сосиски, сардельки категории Б.

4.Яйца куриные пищевые столовые 1 категории.

5.Мясо говядины.

6. Мясо свинины.

7.Тушки цыплят-бройлеров 1 сорта охлажденные.

8.Тушки индеек 1 сорта охлажденные.

9.Тушки кроликов 1 категории охлажденные.

10.Печень куриная.

11.Рыба мороженая обезглавленная.

12.Сельдь соленая.

13.Хлеб пшеничный.

14.Хлеб ржано-пшеничный.

15.Хлеб ржаной.

16.Сметана.

17.Творог.

18.Сыр.

19.Молоко.

20.Кефир.

21.Маргарин твердый.

22.Масло сливочное крестьянское (монолит).

23. Картофель.

24.Лук репчатый.

25.Морковь.

26.Капуста.

27.Свекла.

28.Чеснок.

29.Огурцы.

30.Помидоры.

31.Перец сладкий.

32.Кабачки.

33.Редис.

34.Лук зеленый.

35.Петрушка.

36.Укроп.

37.Яблоки.

38.Груши.

39.Черешня.

40.Вишня.

41.Смородина.

42. Малина.

43.Сухофрукты.

44.Клубника.

45.Мед.

46.Квашеная капуста.

47.Соленые помидоры.

48.Соленые огурцы.

49.Крупа пшеничная, крупа ячневая, крупа овсяная, крупа перловая, крупа гречневая,крупа манная, пшено.

50.Масло растительное.

51.Сахар.

52.Иные продукты питания.

 

 

 

 

 

Утвержден

постановлением

ПравительстваБелгородской области

от25 января 2016 г. № 16-пп

 

Типовойконтракт на поставку продуктов питания

 

_______________________________________________

(Государственные заказчики заключают государственный

контракт,бюджетные учреждения - Контракт)

 

Напоставку продуктов питания - ____________________________

 

___________                                         "__" _________ 20__ г.

 

____________________________, именуем__ в дальнейшем"Заказчик", в лице _________________________, действующего наосновании _______________, с одной стороны, и ____________________, именуем___в дальнейшем "Поставщик", в лице ______________________, действующегона основании _______________, вместе именуемые "Стороны", всоответствии с законодательством Российской Федерации и на основании________________________________ заключили настоящий_______________________________ (Государственные заказчики заключаютгосударственный контракт, бюджетные учреждения - Контракт), далее"Контракт", о нижеследующем.

 

1. Предмет Контракта

 

1.1.Поставщик обязуется передать Заказчику продукты питания_________________________(далее - товар) по наименованиям, в количестве,ассортименте и с характеристиками согласно приложению № 1 "Спецификация",являющемуся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется принять товар иобеспечить его оплату.

1.2.Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемоготовара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническимирегламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иныминормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара всоответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими натерритории Российской Федерации на дату поставки и приема товара (каждой партиитовара).

1.3.Место поставки товара: ___________________________.

 

2. Цена Контракта и порядок расчетов

 

2.1.Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполненияКонтракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РоссийскойФедерации и (или) установленных Контрактом.

2.2.Цена Контракта составляет ___________________ рублей ___ копеек, включая НДС (__%): ____________________ рублей __ копеек (в случае,если Поставщик освобожден от уплаты НДС, то слова "в том числе НДС"заменяются на слова "НДС не облагается"). Стоимость единицы товарауказана в приложении № 1 "Спецификация".

2.3.В цену Контракта включены все расходы Поставщика, связанные сосуществлением им обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащегокачества, в том числе подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательныеплатежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию,транспортные расходы, затраты по хранению товара, погрузочно-разгрузочныеработы и иные расходы, связанные с поставкой товара.

2.4.По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение ценыКонтракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качестватовара и иных условий Контракта.

2.5.Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправеизменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренныхКонтрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которыхзаключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетомположений бюджетного законодательства Российской Федерациицены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходяиз установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десятьпроцентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количестватовара Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара приуменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должнаопределяться как частное от деления первоначальной цены Контракта напредусмотренное в Контракте количество такого товара.

2.6.Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчикомденежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Поставщика. Оплатапроизводится в рублях Российской Федерации в течение ________________ дней пофакту поставки товара на основании подписанного заказчиком Акта приема товара.

Вслучае если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется не позднее31 декабря.

Вслучае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок вписьменной форме сообщить об этом Заказчику и указать новые реквизитырасчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислениемЗаказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика,несет Поставщик.

Поддатой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетногосчета Заказчика.

2.7.Источник финансирования ______________________________.

2.8.В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки и (или)предъявления требования о возмещении убытков Стороны вправе подписать акт взаимосверки обязательств по Контракту, в которомуказываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту,сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойкии (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчетанеустойки и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщикупо Контракту.

Вслучае подписания Сторонами акта взаимосверкиобязательств по Контракту оплата поставленных товаров осуществляется Поставщикуза вычетом соответствующего размера неустойки и (или) убытков согласноуказанному акту и на основании представленных Поставщиком счетов.

 

3. Права и обязанности Сторон

 

3.1.Заказчик вправе:

3.1.1.Досрочно принять и оплатить товар (часть товара).

3.1.2.Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качествапоставляемого товара требованиям, установленным Контрактом.

3.1.3.Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по винеПоставщика.

3.1.4.Отказаться от приема товара не соответствующего условиям Контракта.

3.2.Заказчик обязан:

3.2.1.Обеспечить прием поставляемого товара в соответствии с условиями Контракта.

3.2.2.Оплатить принятый товар в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.3.Поставщик вправе:

3.3.1.Требовать приема товара в соответствии с условиями Контракта.

3.3.2.Требовать оплаты поставленного и принятого товара в соответствии с условиямиКонтракта.

3.3.3.По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товар (часть товара).

3.4.Поставщик обязан:

3.4.1.Поставить товар в соответствии с условиями Контракта. Осуществить доставку иразгрузку товара способом, обеспечивающим его сохранность.

3.4.2.Представить вместе с товаром все документы, относящиеся к нему: подписанныеоригиналы товарно-транспортных накладных, счетов и/или других документовнеобходимых для оформления поступления товара, а также копии сертификатовсоответствия, деклараций соответствия и (или) иных документов, обязательных дляданного вида товара, подтверждающих качество товара, оформленных в соответствиис действующим законодательством.

3.4.3.Передать Заказчику товар надлежащего качества по наименованию, количеству,ассортименту, комплектности и характеристикам согласно приложению № 1"Спецификация".

3.4.4.По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет всрок, указанный Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего количества,ассортимента, комплектности и качества, либо вернуть все денежные средства,полученные в счет оплаты товара, в течение 5 банковских дней с даты получениясоответствующего требования Заказчика и забрать товар при обнаружениинедостатков и невозможности их устранения на месте.

3.4.5.Своевременно представлять достоверную информацию о ходе исполнения своихобязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

 

4. Порядок и сроки поставки товара

 

4.1.Поставка товара осуществляется Поставщиком со дня заключения контракта по _____________.

4.2.Периодичность поставки: ___________________________ (указатьнеобходимое: например: один раз в месяц, в количестве согласно заявкеЗаказчика; в течение ________ дней со дня заключения контракта; согласно заявкеЗаказчика, в течение _________ дней со дня получения такой заявки; согласнографику поставки и др.).

4.3.Поставщик не позднее чем за 24 часа до моментапоставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке.

4.4.Товар, не соответствующий требованиям Контракта, считается непоставленным.

 

5. Порядок и срок приема товара,

порядоки срок оформления приема товара

 

5.1.Доставка товара осуществляется Поставщиком с использованием специализированноготранспорта в условиях, полностью исключающих возможность его порчи изагрязнения с соблюдением температурных режимов транспортировки.

5.2.Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применениемгрузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком за свой счет.

5.3.Для проверки поставленного Поставщиком товара на соответствие условиямКонтракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своимисилами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организациина основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5апреля 2013 года № 44-ФЗ.

5.4.В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведенияэкспертизы поставленного товара, эксперты, экспертные организации имеют правозапрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся кусловиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в видезаключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителемэкспертной организации. В случае если по результатам такой экспертизыустановлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемкепоставленного товара, в заключении могут содержатьсяпредложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока ихустранения.

5.5.В случае выявления привлеченными Заказчиком экспертами, экспертнымиорганизациями по результатам проведенной экспертизы факта ненадлежащегоисполнения Поставщиком обязательств по контракту Поставщик компенсирует затратыЗаказчика на проведение экспертизы.

5.6.Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, своими силами Заказчикаосуществляется приемочной комиссией, которая состоит не менее чем из пятичеловек. Результат такой экспертизы отражается в акте приема товара. В случаепривлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертныхорганизаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатовотдельного этапа исполнения Контракта либо поставленного товара приемочнаякомиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизыпредложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.7.Представители Поставщика вправе присутствовать при приемке товара Заказчиком.

5.8.На момент поставки товара Поставщик передает Заказчику товаросопроводительныедокументы, а также копии документов (заверенные в установленном порядке),подтверждающие соответствие товара требованиям технического регламентаТаможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасностипищевой продукции" и (или) технических регламентов Таможенного союза наотдельные виды пищевой продукции в форме (и/или):

1)подтверждения (декларирования) соответствия пищевой продукции;

2)государственной регистрации специализированной пищевой продукции;

3)государственной регистрации пищевой продукции нового вида;

4) ветеринарно-санитарнойэкспертизы;

5)иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

5.9.Приемка товара производится в следующие сроки: _____________________.

5.10.Приемка товара по количеству производится приемочной комиссией в соответствии сприложением № 1 "Спецификация" по товаросопроводительным документам.Количество товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения,которые указаны в приложении № 1 "Спецификация". ОдновременноЗаказчик проверяет наличие сопроводительных документов на товар,предусмотренных пунктом 5.8 настоящего Контракта.

5.11.Если при приемке товара будет обнаружена недостача, иное количественноенесоответствие, приемочная комиссия составляет акт о выявленной недостачетовара, о чем Заказчик в течение одного рабочего дня уведомляет Поставщика.Уведомление направляется Заказчиком по факсу (телеграфу, телефонограммой), вуведомлении указывается наименование товара, номер товарной накладной, счета(при наличии), количество недостающего товара, характер недостачи и иноеколичественное несоответствие.

5.12.Приемка товара по качеству производится путем ее осмотра на предметнедостатков. При приемке товара по качеству приемочная комиссия вправеосуществить выборочную проверку товара. В случае если при осуществлениивыборочной проверки обнаружен товар, качество которого не соответствуеттребованиям Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю партиюпоставляемого товара.

5.13.В случае обнаружения скрытых недостатков приемочной комиссией составляется акто скрытых недостатках. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки,которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида товара проверке ивыявлены лишь в процессе использования и хранения товара.

5.14.Приемка товара по качеству и комплектности производится вточном соответствии с техническими регламентами Таможенного союза, состандартами, техническими условиями, приложением № 1 "Спецификация" к настоящему Контракту,гигиеническими требованиями, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевымпродуктам, другими обязательными для сторон правилами, а также ссопроводительными документами, удостоверяющими качество и комплектность поставляемоготовара с указанием даты выработки, сроков и условий хранения. Приотсутствии указанных сопроводительных документов или некоторых из нихприемочная комиссия вправе не приостанавливать приемку товара. В этом случаесоставляется акт о фактическом качестве и комплектности поступившего товара и вакте указывается, какие документы отсутствуют.

5.15.Одновременно с приемкой товара по качеству производится проверка комплектноститовара, а также соответствия тары, упаковки, маркировки требованиям техническихрегламентов Таможенного союза, стандартов, технических условий, приложению № 1"Спецификация" к настоящему Контракту, других обязательных для сторонправил. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке ипогрузо-разгрузочных работах к конечному месту поставки. Нарушение целостноститары и упаковки не допускается. Уборка и вывоз упаковки производятся силамиПоставщика или за его счет.

5.16.В случае установления недостатков товара на основании акта овыявленных недостатках или на основании заключения экспертизы, проведенной всоответствии с условиями настоящего Контракта, Заказчик вправе потребоватьзамены товара на товар надлежащего качества/в надлежащем количестве илиотказаться от товара с недостатками и потребовать от Поставщика забрать товар ивернуть уплаченную за товар денежную сумму.

5.17.Товар, не соответствующий требованиям настоящего Контракта, считается непоставленным и подлежит замене или возврату в течение__________ дней. Расходы, связанные с заменой товара, либо в случаеневозможности замены, возврата товара, несет Поставщик.

5.18.Заказчик не принимает фальсифицированный, контрафактный товар, а также Заказчиквправе отказаться от приема товара, поставленного с просрочкой, так какнарушение срока поставки для Заказчика считается существенным нарушениемусловий Контракта.

5.19.Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара, в случаевыявления несоответствия товара условиям Контракта, если выявленноенесоответствие не препятствует приемке этого товара и устранено Поставщиком.

5.20.В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренныхконтрактом, Заказчиком в течение ___________ дней направляется Поставщику вписьменной форме мотивированный отказ от подписания акта приема товара. В случаепривлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертныхорганизаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатовотдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара приемочнаякомиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указаннойэкспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для еепроведения.

5.21.По факту приема всего товара, предусмотренного контрактом, на основании актовприема товара отдельной партии товара с результатамипроведенной экспертизы поставленного товара, Заказчиком составляется в двухэкземплярах акт приема-передачи товаров и направляется Поставщику,уполномоченные лица которого подписывают в течение __________ дней и возвращаютподписанные экземпляры акта приема-передачи Заказчику. Подписанныйуполномоченным лицом Поставщика акт приема-передачи товаров подписываетсяЗаказчиком в течение _________ дней и скрепляется печатями Сторон (приналичии), после чего акт приема-передачи считается подписанным Сторонами. Одинэкземпляр подписанного Сторонами акта приема передачи Заказчик направляет втечение __________ дня Поставщику, либо Поставщику в те же сроки Заказчикомнаправляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такогодокумента. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до егопередачи Заказчику лежит на Поставщике.

 

6. Гарантии качества

 

6.1.Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара всоответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара иналичием документов, обязательных для данного вида товара, оформленных всоответствии с российским законодательством.

6.2.Поставляемый товар должен соответствовать характеристикам, указанным вприложении № 1 "Спецификация", качество и безопасность поставляемоготовара должны соответствовать требованиям технических регламентов на товар(если применимо к поставляемому товару), ГОСТам (если применимо к поставляемомутовару) действующего законодательства, обычно предъявляемым требованиями к такого рода товарам.

6.3.На поставляемый товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии снормативными документами на данный вид товара. Наличие гарантии качестваудостоверяется выдачей Поставщиком документов, подтверждающих соответствиекачества товара требованиям действующего законодательства или проставлениемсоответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.

6.4.Товарно-транспортная накладная на отпущенную партию товара должна быть выданаЗаказчику. При этом дата отгрузки, указанная в товарно-транспортной накладной,должна соответствовать дате фактического поступления товара Заказчику.

6.5.Товар отгружается в таре и упаковке, отвечающей требованиям техническихрегламентов Таможенного союза, обеспечивающей его сохранность в течение всегосрока годности, а также защиту от всякого рода повреждений при транспортировке,хранении и погрузо-разгрузочных работах.

6.6.Остаточный срок годности на момент поставки товара должен быть не менее 60, 70,80, 90-процентного срока годности, установленного изготовителем; срока годностиуказанного в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Контракту). Указатьнеобходимое.

6.7.Маркировка товара должна соответствовать требованиям законодательстваРоссийской Федерации, технических регламентов таможенного союза.

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы

 

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное иличастичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае,если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именнонаводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад,изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательствпо настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которыевозникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли наисполнение Сторонами своих обязательств, а такжекоторые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2.Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательствоказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимойсилы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения такихобстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении,виде и возможной продолжительности действия.

7.3.Если обстоятельства, указанные в пункте 7.1 настоящего Контракта, будут длитьсяболее 2 (двух) месяцев с даты соответствующегоуведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требованиявозмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

 

8. Ответственность Сторон

 

8.1.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренныхКонтрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполненияЗаказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправепотребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истеченияустановленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом пеняустанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пенейставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

8.3.В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренныхКонтрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Поставщик вправевзыскать с Заказчика штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированнойсуммы __________ руб., рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключенияКонтракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от25 ноября 2013 года № 1063:

а) 2,5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта непревышает 3 млн. рублей;

б) 2процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн.рублей до 50 млн. рублей;

в)1,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн.рублей до 100 млн. рублей;

г)0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн.рублей.

8.4.В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а такжев иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщикомобязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщикутребование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполненияПоставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается вразмере не менее одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени ставкирефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от цены Контракта,уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренныхКонтрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется в соответствиис Постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 25 ноября 2013 года № 1063 по формуле: П= (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного вустановленный срок Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства поКонтракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том числе,отдельных этапов исполнения Контрактов; С - размер ставки).

Размерставки определяется по формуле: С= С_ЦБ x ДП (где С_ЦБ -размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РоссийскойФедерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле: К = ДП / ДК x100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства поКонтракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется закаждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования,установленной

Центральнымбанком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется закаждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования,установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяетсяза каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования,установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.6.За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренныхКонтрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, в томчисле гарантийного обязательства, предусмотренных Контрактом, Поставщиквыплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированнойсуммы ___________________ руб., рассчитанной исходя из цены Контракта на моментзаключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 25 ноября 2013 года № 1063:

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта непревышает 3 млн. рублей;

б) 5процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн.рублей до 50 млн. рублей;

в) 1процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн.рублей до 100 млн. рублей;

г)0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн.рублей.

8.7.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, чтонеисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренногоКонтрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

 

9. Обеспечение исполнения Контракта

 

9.1.Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _____% от начальной(максимальной) цены контракта, что составляет ________ рублей. В случае еслипредложенная в заявке победителя закупки цена снижена на двадцать пять и болеепроцентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, победительзакупки предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом требованийстатьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

9.2.В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечениеисполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств,предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспеченияисполнения Контракта. При этом может быть изменен Способ обеспечения исполненияКонтракта.

9.3.В соответствии с частью 3статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ в качествеобеспечения исполнения Контракта Поставщик предоставляет Заказчику банковскуюгарантию, выданную банком и соответствующую требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ,или вносит денежные средства на счет Заказчика, на котором в соответствии сзаконодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контрактаопределяется Поставщиком самостоятельно.

9.4.В качестве обеспечения исполнения Контракта принимается банковская гарантия,выданная банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодексаРоссийской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям дляпринятия банковских гарантий в целях налогообложения.

9.5.Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

9.5.1.Сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащегоисполнения обязательств принципалом в соответствии состатьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

9.5.2.Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечиваетсябанковской гарантией.

9.5.3.Обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процентаденежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.

9.5.4.Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковскойгарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором всоответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции сосредствами, поступающими Заказчику.

9.5.5.Срок действия банковской гарантии, превышающий срок действия Контракта не менеечем на один месяц.

9.5.6.Отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставлениябанковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта приего заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качествеобеспечения исполнения Контракта.

9.5.7.Установленный Правительством Российской Федерации перечень документов,предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществленииуплаты денежной суммы по банковской гарантии.

9.5.8.Условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счетагаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполненотребование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии,направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

9.6.Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представленииЗаказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципаломобязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

9.7.Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Контрактабанковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня еепоступления.

9.8.Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:

9.8.1.Отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий.

9.8.2.Несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в пункте 9.5 настоящегораздела.

9.8.3.Несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении обосуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика(подрядчика, исполнителя), документации о закупке, проекте контракта, которыйзаключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (указатьнеобходимое).

9.9.В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик в срок, не превышающий3 (трех) рабочих дней с даты ее поступления,информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо,предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основаниемдля отказа.

9.10.По Контракту должны быть обеспечены обязательства Поставщика по выплатенеустойки, возврату аванса, по возмещению убытков Заказчика, причиненныхнеисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, включаявозмещение расходов на проведение экспертизы привлеченными экспертами, экспертнымиорганизациями.

9.11.Денежные средства, внесенные Поставщиком в качествеобеспечения исполнения Контракта, возвращаются Заказчиком в течение _________дней по письменному требованию Поставщика на расчетный счет, указанный в такомтребовании, после надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту,в том числе в части уплаты неустоек в виде штрафа, пени, а также убытков,понесенных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнениемнастоящего Контракта (включая возмещения расходов на проведениеэкспертизы привлеченными экспертами, экспертными организациями).

Заказчиквправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательствапо Контракту во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплатенеустойку, убытки, которые перечисляются в соответствующий бюджет из денежныхсредств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

9.12.Настоящий раздел Контракта об обеспечении исполнения Контракта не применяется вслучае заключения Контракта с участником закупки, который являетсягосударственным или муниципальным казенным учреждением.

 

10. Расторжение Контракта

 

10.1.Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, вслучае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта всоответствии с гражданским законодательством.

10.2.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контрактапо основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации дляодностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.3.Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечениемэкспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказеот исполнения Контракта.

10.4.Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечениемэкспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе отисполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что порезультатам экспертизы поставленного товара в заключенииэксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условийКонтракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика отисполнения Контракта.

10.5.Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполненияКонтракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятияуказанного решения размещается в единой информационной системе и направляетсяПоставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресуПоставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильнойсвязи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такогоуведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащимуведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датойтакого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчикомподтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата полученияЗаказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному вКонтракте. При невозможности получения указанного уведомления либо информациидатой такого надлежащего уведомления признается дата поистечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннемотказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.6.Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять)дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннемотказе от исполнения Контракта.

10.7.Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение ободностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневногосрока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении ободностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условийКонтракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а такжеЗаказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данноеправило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условийКонтракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являютсяоснованием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.8.Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполненияКонтракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик несоответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникамзакупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии такимтребованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

10.9.Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполненияКонтракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РоссийскойФедерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.10.Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполненияКонтракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такогорешения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением овручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой либопосредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо сиспользованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксированиетакого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его врученииЗаказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащимуведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датойтакого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщикомподтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.11.Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять)дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннемотказе от исполнения Контракта.

10.12.Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказеот исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащегоуведомления Заказчика о принятом решении ободностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условийКонтракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.13.При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта отисполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещениятолько фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленногообстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннемотказе от исполнения Контракта.

10.14.Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме ивозможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон илиобеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либовозникает нецелесообразность исполнения Контракта.

 

11. Порядок урегулирования споров

 

11.1.Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласиялибо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированыпутем переговоров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споровявляется для Сторон обязательным.

11.2.В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения однойиз Сторон своих обязательств другая Сторона можетнаправить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящемуКонтракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна датьписьменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти)календарных дней с даты ее получения.

11.3.В случае недостижения взаимного согласия споры понастоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Белгородской области.

 

12. Прочие условия

 

12.1.Настоящий Контракт действует с момента подписания Сторонами до __.__._____ г.(срок Контракта включает в себя срок поставки плюс срок приемки и оплаты).

12.2.Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащиедействующему законодательству Российской Федерации и настоящему Контракту,оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

12.3.При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключениемслучая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по такомуКонтракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования,слияния или присоединения.

12.4.В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренныеКонтрактом, переходят к новому Заказчику.

12.5.В случае изменения наименования, адреса местонахождения, банковских реквизитовили иных указанных в Контракте сведений о Стороне такая Сторона письменноизвещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) дней сдаты такого изменения.

12.6.Поставщик вправе привлекать соисполнителей, за действия которых Поставщик несетответственность как за свои собственные.

12.7.По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество ифункциональные характеристики (потребительские свойства) которого являютсяулучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара,указанными в Контракте.

12.8.Любое уведомление, адресованное Стороне Контракта, направляется в письменнойформе почтой или факсимильной связью. Уведомление вступает в силу в деньполучения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено закономили настоящим Контрактом.

Стороныусловились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в процессевыполнения настоящего Контракта, переданные по факсимильной связи, признаютсяимеющими юридическую силу в следующих случаях:

-полученное по факсу сообщение признается достоверно исходящим от Стороны по Контракту,если оно содержит отметки факсимильного аппарата стороны-отправителя с еенаименованием (при наличии в настройках факса) и номер телефона;

-переданное по факсу сообщение подтверждается рапортом факсимильного аппаратастороны-отправителя, содержащим сведения о приеме сообщениястороной-получателем.

12.9.Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуютсядействующим законодательством Российской Федерации.

12.10.Настоящий Контракт составлен в электронной форме. После заключения КонтрактаСтороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух)экземплярах по одному для Заказчика и Поставщика.

12.11.К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение№ 1 - "Спецификация";

Приложение№ 2 - форма Акта приема товара;

Приложение№ 3 - форма Акта приема-передачи товара.

 

13.Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

 

              Заказчик                           Поставщик

 

    ______________________ (Подпись)     _______________________ (Подпись)

              МП                                      МП

 

 

 

 

 

Приложение № 1

кКонтракту

от"__" ______ 20__ г. № ___

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

Качествои безопасность поставляемого товара: _______________.

Упаковкапоставляемого товара: ______________________________.

Фасовка:____________________________________________________.

 

№ п/п	Наименование товара Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии)	Характеристика товара (конкретные показатели)	Ед. изм.	Количество	Наименование страны происхождения товара	Цена за ед. в руб. с учетом НДС (в случае если НДС предусмотрен)	Сумма в руб. с учетом НДС (в случае если НДС предусмотрен)
1
...
					Итого:

 

     Заказчик:                                Поставщик:

 

________________________(Подпись)     _________________________(Подпись)

 

 

 

 

 

Приложение № 2

к Контракту

от"__" ______ 20__ г. № ___

 

ФОРМА

 

                             АКТ ПРИЕМА ТОВАРА

 

_______________                                 "__"______________ 20__ г.

 

________________________________,именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице

_________________________________________________(представитель заказчика,

уполномоченный   осуществлять прием  товара),  действующего на  основании

_________________________________,либо Приемочная комиссия, действующая на

основании __________ в составе: 1. _______, 2. ______, 3. _____, 4. ______,

5. ______, составилинастоящий акт о нижеследующем:

 

    1. В  соответствии  с Контрактом ________ № _____ от "__" ______ 20__

года  Поставщик осуществил поставку, а представитель Заказчика (приемочная

комиссия) осуществил(и) приемку следующего товара:

 

№ п/п	Наименование товара Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии)	Характеристика товара (конкретные показатели)	Ед. изм.	Количество	Наименование страны происхождения товара	Цена за ед. в руб. с учетом НДС (в случае если НДС предусмотрен)	Сумма в руб. с учетом НДС (в случае если НДС предусмотрен)
1
2
...
					Итого:

 

2.Для проверки поставленного Поставщиком товара на соответствие условиямКонтракта Заказчиком проведена экспертиза своими силами и/или с привлечениемэкспертов, экспертных организаций (с оформлением экспертного заключения).

3.Результат проведенной экспертизы:

3.1.Товаросопроводительные документы оформлены в соответствии с требованиямидействующего на территории Российской Федерации законодательства:

1.____, 2. ____....____ (необходимо перечислить представленныетоваросопроводительные документы).

3.2.Качество товара соответствует (не соответствует) требованиям Контракта_________ № _____ от "__" ________ 20__ года.

3.3.Количество товара соответствует (не соответствует) заявке заказчика.

3.4.Тара, упаковка, маркировка соответствует (не соответствует) требованиямтехнических регламентов Таможенного союза, стандартов.

3.5.Обязательства по поставке товара в соответствии с заявкой заказчика должны бытьвыполнены в срок ____________, фактически выполнены ___________.

4.Поставщик выполнил (не выполнил) обязательства по поставке товара (партиитовара) в соответствии с требованиями Контракта № ____ от "__"_________ 20__ года.

5.Прием осуществлен: Уполномоченный представитель заказчика ______________ (ФИО,подпись)

(Или)Приемочная комиссия:

    1. ____________ ФИО

         (подпись)

    2. ____________ ФИО

         (подпись)

    3. ____________ ФИО

         (подпись)

    4. ____________ ФИО

         (подпись)

    5. ____________ ФИО

         (подпись)

 

 

 

 

 

Приложение № 3

кКонтракту

от"__" ______ 20__ г. № ___

 

ФОРМА

 

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИТОВАРОВ

 

_____________                                      "__" __________ 20__ г.

 

________________________________,именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице

________________________________________________,действующего на основании

_________________________________________________________,с одной стороны,

и_____________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", влице

________________________,действующей на основании _______________ с другой

стороны,   вместе  именуемые  "Стороны",  составили   настоящий   акт  о

нижеследующем :

    1. В соответствии с Контрактом _________ №____ от "__" _____ 20__ года

    Поставщик осуществил поставку, а Заказчикосуществил приемку следующего

    товара:

 

№ п/п	Наименование товара Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии)	Характеристика товара (конкретные показатели)	Ед. изм.	Количество	Наименование страны происхождения товара	Цена за ед. в руб. с учетом НДС (в случае если НДС предусмотрен)	Сумма в руб. с учетом НДС (в случае если НДС предусмотрен)
1
2
...
					Итого:

 

2.Для проверки поставленного Поставщиком товара на соответствие условиямКонтракта Заказчиком проведена экспертиза своими силами и/или с привлечениемэкспертов, экспертных организаций (с оформлением экспертного заключения).

3.Приемка осуществлялась уполномоченным представителем Заказчика и/или приемочнойкомиссией с оформлением Акта приема товара.

4.Качество товара соответствует (не соответствует) требованиям Контракта ______ №___ от "__" _________ 20___ года.

5.Недостатки товара не выявлены (выявлены).

6.Обязательства по поставке товара в соответствии с требованиями Контракта должныбыть выполнены в срок _______, фактически выполнены _______________.

7.Поставщик выполнил (не выполнил) обязательства по поставке товара всоответствии с требованиями Контракта № ____ от "____" ___________20___ года.

8.Подписи Сторон:

 

Заказчик                            Поставщик

_____________________ФИО           ___________________________ФИО

(подпись)      МП                   (подпись)      МП